Allgemeine Geschäftsbedingungen Caputo Bauunternehmen GmbH
Menzinger Straße 15
76703 Kraichtal
Handelsregister: HRB 757964 (Amtsgericht Mannheim)
USt-IdNr.: DE 344899895
§1 Geltungsbereich
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge zwischen der Caputo Bauunternehmen GmbH und ihren gewerblichen Auftraggebern. Abweichende Bedingungen gelten nur bei schriftlicher Zustimmung.
§2 Vertragsgrundlagen / VOB/B
Bestandteil des Vertrages sind das Angebot, die Auftragsbestätigung, diese AGB sowie die VOB/B in der jeweils gültigen Fassung.
§3 Leistungsumfang
Der Leistungsumfang ergibt sich aus dem Angebot. Zusatz- und Nachtragsleistungen werden gesondert vergütet.
§4 Preise und Zahlungsbedingungen
Alle Preise verstehen sich netto zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Abschlagsrechnungen gemäß §16 VOB/B sind zulässig. Zahlungsziel: 14 Tage.
§5 Mitwirkungspflichten
Der Auftraggeber stellt Genehmigungen, Pläne und freie Zugänge sicher. Verzögerungen gehen nicht zu Lasten des Auftragnehmers.
§6 Ausführungsfristen
Fristen verlängern sich bei höherer Gewalt, Witterung, Lieferengpässen oder behördlichen Anordnungen.
§7 Abnahme
Die Abnahme erfolgt gemäß §12 VOB/B. Erfolgt keine Abnahme innerhalb von 12 Werktagen, gilt die Leistung als abgenommen.
§8 Gewährleistung
Die Gewährleistung richtet sich nach §13 VOB/B. Zunächst besteht Anspruch auf Nacherfüllung.
§9 Haftung
Haftung nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit nur bei wesentlichen Vertragspflichten.
§10 Eigentumsvorbehalt
Gelieferte Materialien bleiben bis zur vollständigen Zahlung Eigentum des Auftragnehmers.
§11 Kündigung
Kündigungen richten sich nach §8 VOB/B. Erbrachte Leistungen sind zu vergüten.
§12 Datenschutz
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt gemäß den gesetzlichen Datenschutzbestimmungen.
§13 Gerichtsstand
Gerichtsstand ist – soweit zulässig – Kraichtal. Es gilt deutsches Recht.
§14 Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Regelungen unberührt.
